浅谈工程索赔主要原因及对策

《浅谈工程索赔主要原因及对策》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、浅谈工程索赔主要原因及对策[摘要]：工程变更、合同缺陷或违约、不可抗力等事件都可能导致工程施工中，承包商蒙受损失，这时候就需要进行工程索赔，本文介绍了工程索赔的种类，并分析了其产生原因，提出了索赔的一些对策和索赔技巧。[关键词]：工程索赔;索赔原因;索赔对策[abstract]:engineeringchange,defectsorbreachofcontract,thecontractofforcemajeureeventmayresultintheengineeringconstruction,thecontractorlos

2、s,thistimetheyrequiretheengineeringclaims,thispaperintroducesthetypesofengineeringclaims,andanalyzedthereason,putsforwardsomecountermeasuresofclaimandclaimforcompensationtechniques.[keywords]:theengineeringclaims;Claimreasons;Claimcountermeasures中图分类号：K826.16文献标识码：A文章

3、编号：7工程索赔主要是指在工程项目建设过程中，如果某一方未能按照合同规定履行相应的义务，而造成另一方经济或名誉的损失，则要根据相关法律、法对，对于违法合同约定的一方提出索赔要求，经相关部门的裁决后，对受损方进行赔偿。索赔属于一种经济补偿行为，而不是惩罚，索赔属于正确履行合同的正当权利要求。索赔方所受到的损害，与索赔方的行为并不一定存在法律上的因果关系。导致索赔事件的发生的原因有很多，可以是一定行为造成，包括业主违约，工程变更，合同缺陷，也可能是不可抗力事件引起，不可预见因素发生，国家政策发生变化等，可以是对方当事人的行为导致的，也

4、可能是任何第三方行为所导致。总的来讲这就是说施工索赔必须有合理原因才能得到支持。索赔在一般情况下都可以通过协商方式友好解决，若双方无法达成妥协时，争议可通过仲裁解决。就建筑而言，工程本身的特点是工程量大、投资多、工期长，参与者又多，且所处的环境有许多不确定性，因此，工程项目中，索赔经常发生，且索赔很大。一、工程索赔的种类1、工期索赔7建设工程发生不可抗拒的因素造成工期延误时，都可以索赔工期。造成工期索赔的因素有：恶劣的天气影响；由于工程变更造成额外的工作；业主拖延了施工现场的移交；由于不可抗力造成的工程损坏需要修复；非承包商原因使

5、工程所需的材料、设备未能及时到货；有组织的工人动乱和罢工；业主指定分包的延误。由于上述原因造成工期拖延，如果承包商提出索赔要求，就有可能获得工期补偿，但是期补偿并不意味就必然伴随着费用的补偿，只有那些由于业主本身造成的工期延误才有可能获得费用补偿。2、费用索赔费用索赔以补偿实际损失为原则，包括直接损失和间接损失。这些损失的计算，都应有详细的具体证明，并在索赔报告中出具这些证据。对于费用索赔，即便没有对项目竣工日期造成延误，承包商也可以索赔由于业主承担风险事件对其造成的经济损失。二、工程索赔产生的原因1、当事人违约发包人没有及时为承

6、包人提供合同约定的施工条件、未按照合同约定的期限和数额付款、未能及时发出图纸、指令等也视为发包人违约。2、合同有缺陷合同文件规定不严谨甚至矛盾、合同中的遗漏或错误。如果导致成本增加或工期延长．发包人应当给予补偿。3、合同变更设计变更、施工方法变更、追加或者取消某些工作、合同规定的其他变更、还有监理人指令等。4、不可抗力或不利的物质条件7工程施工过程中不可避免发生并不能克服的包括地震、海啸、瘟疫、水灾等自然灾害和国家政策、法律、法令的变更．战争、罢工等．或承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地

7、下和水文条件。三、工程索赔的对策1、认真研究合同条款索赔的基础是施工合同文件，承包商要认真研究合同文件，熟练掌握合同条款，对可能产生索赔的条款反复学习认真研究。发生干扰事件后，有经验的承包商要及时捕捉、利用事故因素，变被动为主动，积极创造索赔条件，做到有据有理有声。通过此种方法来行使自己的权利，充分发挥索赔时效的功能。在施工前，签订合同时就应该尽量签订一个有利的合同，合同有利，则发生干扰事件时可以处于主动的地位，易于取得索赔成功；合同不利，则损失已先产生于合同签订之中，索赔成功的机会和可能性就会大大减少，因此推敲、拟定合同每一条款

8、，加强合同审核管理，减少合同缺款漏项，签订一个有利的合同，能够使索赔工作事半功倍。7在施工过程中，应该主动寻找和发现索赔机会，最好能够设立专门的合同管理人员，对整个工程的施工、合同履行情况进行全面监督和跟踪，随时收集、记录工程实施中与合同要求不相符