边坡植草施工合同

《边坡植草施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、边坡植草施工合同合同编号：JJ-TS-013发包人：中国水利水电第九工程局台山核电厂砂石系统项目部（以下简称甲方）承包人：中山市横栏镇粤鸿花木场（以下简称乙方）依据《中人民共和国合同法》、及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就广东台山核电一期工程砂石加工系统边坡植草工程施工、养护事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：广东台山核电一期工程砂石加工系统边坡植草工程工程地点：广东台山市赤溪镇腰鼓村台山核电砂石加工系统承包范围：包工、包料、包养护工程内容：绿化植物、养护工程工程量：绿

2、化种植面积约6000m2（以实际完工工程量为准）。合同价款：单价承包，307E/m2（不少于20Wm2）,该单价包含施工、养护所需人工、材料、机械、利润、税金、安全措施费、规费等所有费用，除按照验收后的面积与合同单价进行支付外，乙方不得向甲方要求额外的费用要求。二、工期工期暂定30天，2009年03月05H——2009年04月05日。三、工程要求1.甲方负责协调施工场地给乙方。1.甲方不提供生活临时用地及其它设施。对本合同施工、养护项目实施施工、管理所用的一切劳动力、材料、设备和服务由乙方自行组织,由此产生的一切

3、费用由乙方承担。2.甲方不向乙方提供水、电，施工期间用水、用电由乙方自行解决。四、安全生产及文明施工14.1乙方应设置必要的安全管理机构和配备专职的安检人员，建立健全安全生产的保障体系和措施，严格按照安全生产操作规程、规范和项目业主核电工程安全管理要求组织施工，保证施工作业安全。4.2非甲方原因所发生的一切生产安全事故，由乙方承担全部责任，并由乙方自行处理及承担全部直接、间接损失和有关费用。4.3乙方应对位于工地的施工设备及人员办理相关保险，所需保险费由乙方承担。4.4因甲方一定原因发生的生产安全事故，事故损失和

4、处理费用根据责任大小，甲乙双方协商解决。4.5因第三者原因发生的生产安全事故造成乙方的损失，由第三者负责，并由乙方自行出面追究责任方的责任。4.6因不可抗力等意外事故造成乙方人员、材料及设备毁损的，除有关部门依法给予的赔偿外，由材料、设备的所有者或人员的直接管理者负责。4.7乙方应做到科学、规范化施工，不得干扰其他工程部位施工作业，并按甲方总体要求进行文明工地创建，做到文明施工、工完场清，且安全文明施工要求不得低于核电关于此方面的要求。4.8乙方按甲方耍求如期完成工程，并负责苗木、草皮养护三个月。4.9乙方生活用

5、房及上下班交通由承包人自行解决，费用自理。五、付款要求工程款待工程完工并按照乙方实际完成的面积验收后，支付工程价款的30%,待养护期满后（草存活率达到90%以上，并在完工后免费养护3个月），经验收合格后7天内一次性结清。六、施工准备1、甲方：（1）及时规划需耍种草的边坡范围，并提供现场协调。（2）养护期满后，及时组织验收，并支付价款。2、乙方：2（1）负责施工区域的临吋道路、临吋设施、临吋水电管线的铺设、管理、使用和维护工作。（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场。七、附则如履约过程中，双方出现争议，甲、乙双

6、方应本着友好协商的原则解决，如经协商后仍无法达成一致，可提请贵阳市人民法院判决。本合同未尽事宜，甲乙双方协商一致后可签订补充协议。本合同一式6份，甲方执5份，乙方执1份，签字盖章后牛效，工程完工后自动失效。甲方:（盖章）法定代表人：代理人：通讯地址：邮政编码：联系电话：2009年月曰2009年月曰邮政编码：联系电话：代理人：通讯地址:法定代表人：乙方:（盖章）3