建设工程勘察合同纠纷

《建设工程勘察合同纠纷》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、建设工程勘察合同纠纷原告寻乌县市场开发建设有限公司诉被告地矿赣州地质工程勘察院建设工程勘察合同纠纷一案，本案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原、被告双方的委托代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，我公司于2005年初在寻乌县城城北开发区投资开发“寻乌农资、建材、摩托车批发市场”,实施建筑工程项H前，于2005年5月24日与被告签订《建筑工程勘察合同》,合同约定：我公司将“寻乌农资、建材、摩托车批发市场”的土地地质工程勘察项目发包给被告，我公司支付勘察费3.6万元给被告，被告应于2005年6月17日按照现行国标GB-50021

2、的技术标准提交勘察成果资料给我公司，合同还约定了各自的责任和违约责任等。后我公司将被告勘察的地质承载力数值交付浙江省天正设计工程有限公司进行建筑工程设计，在建筑工程基础开挖后浇注基础前,请寻乌县建设局建筑材料检测站对地基承载力进行轻便触探检测，该检测站经检测于2005年8月22日出具《地基承载力试验报告单》，检测结果为各触探检测点承载力标准值均不符合设计要求。2005年8月24日，工程监理单位发出《工程暂停指令》,工程停工。同日，我公司书面函告被告重新对地质进行勘探，并耍求在1周内重新出具正确的地勘报告。被告接函后未带任何勘测设备也未到现场看过，表示

3、在约定时间内无力重新出具地勘报告。无奈，我公司为减少损失而另行与宁都县建筑勘察设计院勘探队达成勘察事项进行重新勘测。由于被告提交的勘测数值错误，造成原告重复支付宁都勘测院勘测费5万元，重复设计费5万元，停工窝工损失6.6520万元及投资利息损失1.57784万元。我公司多次与被告联系协商处理我公司遭到的损失问题，但均受到被告拒绝。为此,依照我公司与被告订立的合同第五条第二款第（二）项及《合同法》第二百八十条之规定向法院提起诉讼，请求法院判决被告赔偿我公司经济损失计人民币18.22984万元，并由被告承担本案诉讼费用。被告辩称，我院接到原告要求在1周内

4、重新出具正确的地勘报告的两件后，即指派高级工程技术人员赶赴现场，并于8月28日、8月30日前完成了对承载力存在差异的3号楼和8号楼所在地的重新勘查、勘验丁•作，并向原告提交了《地基验槽报告》及相应附图三份，补充完善了勘察报告,并将完善的上述三份报告即刻传真给了设计单位浙江杭州天正建筑设计院。此后，原告再也没有要求我院做任何地勘工作，也没有就勘察事宜提出问题，而非原告所称“未去现场也未出具地勘报告”，更谈不上我院“表示无力重新出具地勘报告”O原告称由于我院勘测提交的数值错误，造成原告各项损失18.229840万元没有道理，更与事实不符。我院通过垂新勘察

5、、勘验，向原告提交了合格的勘验报告。我院完成的勘察工程内容工作对象规模是整个市场13栋房屋的地质情况，勘察工作内容包括场地岩土工程条件及其分析评价及地基基础方案与基础施工建设等大量内容，而不仅仅是承载力这一单向指标数值，出现问题的也仅仅是13栋房屋中的两栋（即3号、8号）房屋的地基承载力误差（但此后止已纠正），不能据此推翻整个的地质工程勘察成果报告，不可能造成原告如此冃大的损失。我院如约履行合同约定的义务，如期向原告提交了《岩土工程勘查报告》，在原告提出3号、8号楼地基承载力数据结果和实际有误的悄况厂我院即刻重新进行了勘察、勘验工作,并就此问题提交了

6、新的地勘报告，纠正了误差。我院的行为没有任何过错，符合法律及合同的规定。原告诉请我院向其赔偿损失与事实不符，于法无据，请求法院依法驳冋。经审理查明：2005年5月24日，原、被告订立《建设工程勘察合同》，合同主要内容为：被告承担原告的寻乌农资、建材、摩托车批发市场地质工程勘察任务，于同年5月27日开工，同年6月17日提交勘察成果资料，勘察费用为3.6万元，由原告于合同生效后1天内，支付50%,在被告提交勘察成果资料后1天内付清全部费用。合同同时约定，可分二期岀报告;30亩一期，20亩有房屋拆迁的可根据拆迁情况出第二期。同年6月6n,原告与浙江省天正设

7、计工程有限公司就寻乌县农资、建材、摩托车批发市场新建工程订立建设工程设计合同。同年6月17日，被告向原告提交《寻乌县农资建材摩托车批发市场岩土工程勘察报告》，在该报告《岩土层主要物理力学性质指标统计表》中载明寻乌县农资建材摩托车批发市场粘土及粉质粘土推荐承载力特征值fak（kpa）160,卵质圆砾层推荐承载力特征值fak（kpa）260□在该报告地基基础方案要中，被告建议：1、采用浅基础方案（如独立基础），作3层-6层建筑的基础方案，以第⑤层卵质圆砾作基础持力层。2、……o3、也可考虑以第③层粘土、粉质粘土作3层建筑的基础持力层，但在出现淤泥质地段（

8、比较剖面图和视开挖情况），应采取加大基础的底面积或换填土的措施，以满足地基承载力的要求。原告按合同如数向被告