不锈钢来料加工合同.pdf

《不锈钢来料加工合同.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、不锈钢来料加工合同Stainlesssteelprocessingcontract(合同范本)姓名：____________________单位：____________________日期：____________________编号：YW-HT-029275合同书

2、Contract加工合同不锈钢来料加工合同说明：本合同内容的主要作用是：，如果您有需要可以下载修改或直接打印。甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：一、工程概况：1、工程内容：不锈钢楼

3、梯扶手，规格2、略;3、工程造价：________元/米，施工面积约________米，约合人民币万元(以实际竣工验收数量为准);4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的_______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。二、合同工期：从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。三、甲方责任：1、如期办理拨款结算;2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查第2页合同书

4、

5、Contract加工合同和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。四、乙方责任：1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收;4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。五、质量验收：以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法_______

6、______________________法院起诉。七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。八、备注甲方(单位盖章)：乙方(单位盖章)：甲方代表签字：乙方代表签字：XX图文设计YourNameGraphicDesignCo.,Ltd.第3页