涂料施工合同范本.docx

《涂料施工合同范本.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、涂料施工合同发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：二、地址：三、承包内容：外墙两遍弹性腻子，室内天棚两道黑水泥（除水泥甲方提供）公用部分乳胶漆、地下室防霉涂料四、承包方式：除甲方提供水泥外的其他一切材料、人工、机械运输等所有费用五、工程总价及付款方式：1、外墙两道弹性腻子元/㎡2、室内天棚两道腻子元/㎡（含打凿）3、公用部分乳胶漆元/㎡4、地下室防霉

2、涂料元/㎡5、工程总价暂定元人民币（不含税、检测费，结算时按实际施工量进行结算）6、付款方式：乙方材料，人工进场后进行施工，施工完毕后经建设单位、管理单位、监理单位、总包单位验收合格，付至工程暂定价的60%,余款在工程竣工验收合格后三个月内付清。7、所有工程款需有乙方合同签字人或身份证到场签收有效。注明：本工程因业主外墙涂料未确定，待确定后双方再协商补充协议。六、施工工期：（天）甲方具备施工条件，提前2天通知乙方，乙方根据施工现场情况安排施工人员，在脚手架拆之前施工全部结束，延误租赁费用由乙方负责承担。七、工程管理：1、乙

3、方按经甲方批准的设计施工方案进行施工，任何一方不得任意更改设计，如发现设计与实际情况不符时，经双方研究决定。2、乙方进入施工现场与生产单位方面的配合，由甲方现场代表进行协调，服从甲方的统一管理。3、现场代表：甲方派为工地全权代表。电话：乙方派为工地全权代表。电话：八、工程质量：1、工程质量符合国家相关规范，由于产品质量及施工出现的问题，由乙方负责。施工过程中因交叉作业或上下道工序返工破坏保温层的由乙方负责。2、乙方必须按规定对施工现场成品进行自行保护。九、安全施工：1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安

4、全教育。2、遵守甲方管理，遵守建设单位的各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受保安的管理。进入现场须办理出入证、戴好安全帽。3、由乙方所造成的施工质量事故及工人安全事故，由乙方承担。甲方造成质量事故及个人安全事故甲方承担。4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放。十、违约责任：甲乙双方必须切实履行合同义务，如因一方违约，导致工程停工及工期延误，由违约方承担相应责任。十一、工程验收：乙方材料进场后，提供产品合格证书及相关检测报告，甲方如

5、有异议请在一周内提出；如需额外检测费用由甲方承担，如检测不合格，因此产生的检测费用由乙方承担。十二、争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向合同签订地人民法院诉讼。十三、合同生效与终止本合同双方签字盖章后生效，结算清所有款项后终止。十四、合同份数本合同一式份，甲乙双方各执一份。十五、本合同附件：报价，施工图纸，施工方案，材料检测报告。十六、合同签订地：甲方：（盖章）乙方：（盖章）经办人：经办人：身份证号：身份证号：电话：电话：日期：年月日期：年月