(铁路合同)建设工程施工合同汇总

《(铁路合同)建设工程施工合同汇总》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、建设工程施工合同发包人:（以下简称甲方承包人:河南正达建筑工程有限公司（以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围：施工图纸内全部内容三、合同工期：自年月日至年月日四、工程质量标准：合格五、承包方式：包工包料六、合同价款：合计金额¥:元（大写：七、组成本合同的文件（顺序1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件1.标准、规范及有关技术文件2.图纸3.工程报价单或预算书八、双方责任8.1发包人工作(1

2、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作；(2将施工所需水、电线路从施工场地外部接至约定地点；(3向承包人提供施工场地工程地质和地下管线资料，8.2承包人工作：按图施工同时做好以下工作(1遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并办理有关手续；(2做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑、古树名木的保护工作；九、暂停施工甲方认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求承包人暂停施工，并妥善保护已完工程；承包人实施工程师作出的处理意见后，以书面形式提出复工要求。十、质量保修从工程实际竣工验收合格之日算起，保修期限符合《建设工

3、程质量管理条例》的有关规定。「一、工程变更11.1发包人需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。11.2承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和损失,由承包人承担，延误的工期不予顺延。十二、合同价款与支付12.1本工程不支付预付款；12.2基础部分完成，经验收合格，付至该部分工程价值的80%;主体工程达到一层封顶，经验收合格，付至该部分工程的80%;主体工程达到二层封顶，经验收合格，付至该部分工程价值的80%;装饰工程完成经验收合格，付至部分工程价

4、值的80%;主体工程达到验收条件，付至工程造价的95%;工程达到全部验收合格，余额5%一次付清。十三、争议发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，由郑州铁路运输法院裁决。发包人:（公章承包人：（公章法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：7—月—日年—月—日