建设工程施工合同-建设工程施工合同范本

《建设工程施工合同-建设工程施工合同范本》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、建设工程施工合同_建设工程施工合同范本建设工程施工合同作为建设工程合同之一种,其标的物—－建设工程具有投资数额大、建设工期长、技术难度高、涉及范围广等特点,建设工程施工合同是怎样的呢?以下是学习啦小编为大家整理的建设工程施工合同范文,欢迎参考阅读。建设工程施工合同范文1甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商,双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂,新厂建设一事达成一致,签订本合同。一工程概况１。１工程名称:平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作1．２工程地点：平武

2、县豆叩镇华丰村１。3工程内容：①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理（92米×70米×8米)计51５20立方米（含运输,运距不超过5ｋm)。②、厂区场平后保坎建设（９2米×８米高×2。5米宽[均距])计:1840m３.③、厂区道路硬化建设(130米×10米）计:１300平方米。④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。⑤、待建部分场地绿化处理工程.⑥、厂房建设图纸范围内容。⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁3０吨)。⑧、办公区域的装饰部分。１。4工程承包范围:上述工作范围。1.5工程承建方式:上述工作内容包工、包料修建。二、工程质量要求:合格。三、工程

3、工期约定:2011年1月1日进场,竣工日期２011年6月3０日。四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工.六、工程造价及支付:此工程为合同包干价,总计工程造价为51６.3万元(大写：伍佰壹拾陆万叁仟元整)。支付情况:1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的８5％支付(每月25日结算当月工程量);2、工程完工后,甲方将工程款在一月内(25工作日内）付至９７％;3、剩余工程款3%为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。七、组成合同的文件:组成合同的文件包括:１、本合同协议书；２、中

4、华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-１9９9—０20１合同范畴的通用条款和专用条款；3、标准、规范和有关技术文件；4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、合同一经签订,单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守,如单方违约,赔偿守约方工程总价５%的损失。九、纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决.十、此合同一式肆份,双方各执两份。甲方(公章）:___＿_＿__＿乙方(公章）:___＿＿_＿__法定代表人(签字)：____＿＿＿＿_法定代表人（签字）：________＿______＿__年_

5、＿__月_＿__日_____＿__＿年__＿_月____日建设工程施工合同范文2建设方：以下简称甲方施工方:以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层,以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程,经双方协商成达协议如下：一、甲方供应原材料,乙方负责从主体到装修的全部工程施工,设计方面乙方应听从甲方的意见执行。二、单价,按建筑面积计算,每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内）。三、质量要求:主体二层上下垂直误差应在２公分之内,不能超过2公分,砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓,面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤

6、、掉角，其它装修应符合施工规范.四、主体结构要求，板面筋布１50mm×15０mｍ，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作,混凝土浇灌要求,立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C２0，立柱,梁无空洞和露筋,楼面平整无裂缝。五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一,质量第一,如在施工过程中,发生自身伤亡和第三者伤亡事故,一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任．六、付款办法:乙方在施工中途要求付款,甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。七、本协议一式二份,甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。甲方（公章）：___＿＿_

7、___乙方（公章)：＿_＿______法定代表人(签字）:＿____＿___法定代表人(签字):___＿__＿________＿__年____月＿_＿_日＿___＿__＿＿年_＿_＿月____日建设工程施工合同范文３发包人(全称）：(以下简称甲方)承包人（全称):(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点:工程内容:资金来源：二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历