二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试题新整理（一）

《二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试题新整理（一）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试题姓名:_____________年级:____________学号:______________题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分得分评卷人得分1.建设单位欠付工程款，施工企业制定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（）。A.法定代理B.表见代理C.委托代理D.指定代理【参考答案】C解析：委托代理是按照被代理人的委托行使代理权。法定代理是指根据法律的规定而发生的代理，它是为无行为能力人和限制行为能力人设立的代理方式。指定代理是按照人民法院或有关单位的指定发生代理权的代理，在没有法定代理人和委托代理人的情况下，人民法院或者有权机关可以依法为不能亲自处理自己事务的人指定代理人。根据题意，只有C选项正确。2.下列权利中，属于用益物的是（）。A.船舶抵押权B.房屋租赁权C.土地所有权D.建设用地使用权【参考答案】D解析：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。3.使用他人知识产权必须经权利人统一，这体现了知识产权的（）。A.期限性B.地域性C.专有性D.财产权和人身权的双重性【参考答案】C解析：知识产权的专有性：知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。4.关于抵押的说法，正确的是（）。A.当事人可以再抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可试卷第14页共14页

1D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【参考答案】A解析：抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。B错误；转让抵押物的价款不得明显低于其价值。C错误；抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。D错误。5.两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）。A.徇私舞弊罪B.玩忽职守罪C.串通投标罪D.重大责任事故罪【参考答案】C解析：串通投标罪：投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照以上规定处罚。6.在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（）。A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.质量安全建报手续D.建设用地规划许可证【参考答案】D解析：建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。7.建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（）。A.自行废止B.重新检验C.继续有效D.自动延期【参考答案】A解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。8.关于投标报价的说法，正确的是（）。A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价【参考答案】C解析：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价低于工程成本或者高于最高投标限价总价的，评标委员会应当否决投标人的投标。9.《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）主要由（）三部分组成。A.总则、分则、附则试卷第14页共14页

2B.总则、通用条件、专用条件C.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款D.总则、正文、附件【参考答案】C解析：本题考查的是建设工程施工合同示范文本的性质和作用。《建设工程施工合同（示范文本）》，由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款三部分组成。10.关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖【参考答案】C解析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖。选项A，同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院管辖区的，原告可以向任何一个被告住所地或经常居住地人民法院起诉；选项B，有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖；选项D，人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商解决不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。11.关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样的送检C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【参考答案】B解析：本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度。所谓见证取样和送检，是指在建设单位或工程监理的单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，并送至具有法定资格的质量检测单位进行检测的活动。最后取样的签字页必须是见证人签字。12.关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（）。A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更B.合同变更与工程变更范围一致C.合同变更协议自签字之日起生效D.发包人可依据其单方以上变更合同【参考答案】A解析：本题考查的是合同的变更。选项B，合同变更的范围广于工程变更；选项C，双方当事人协商一致，就可以进行合同变更；选项D，合同变更不能单方进行。13.关于借款合同的说法，正确的是（）。A.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效B.借款合同为有偿合同C.借款合同必须采用书面形式D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效【参考答案】A试卷第14页共14页

3解析：自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。自然火Z间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。A选项正确，D选项错误；借款合同原则上为有偿合同（有息借款），也可以是无偿合同（无息借款）。自然人之间的借款合同如果没有约定利息，贷款入主张利息的，人民法院不予支持。B选项错误；借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。借款合同的内容包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。C选项错误。14.关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是（）。A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致B.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起3日内订立书面合同C.对备案的中标合同不得进行协商变更D.人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议【参考答案】A解析：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。当事入就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。因此，招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。15.根据《安全生产法》，对于未真是记录安全生产教育和培训情况的发生经营单位可以（）。A.给予警告B.吊销营业执照C.责令限期改正D.降低资质等级【参考答案】C解析：本题考查的是施工单位违法行为应承担的法律责任。对于未真实记录安全生产教育和培训情况的法伤经营单位可以责令限期改正。16.某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。A.注销注册或变更注册B.被吊销C.被撤销D.延续有效【参考答案】A解析：本题考查的是二级建造师的注册。建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当注销或变更注册。17.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。A.按份责任B.集体责任C.同等责任D.连带责任【参考答案】D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。18.关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。A.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文B.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制C.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制【参考答案】C试卷第14页共14页

4解析：本题考查的是工程建设强制性实施的规定。选项A，工程建设强制性标准是直接设计工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文；选项B，建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全、有没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告；选项D，工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。19.建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（）。A.建设价款确定之日B.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【参考答案】C解析：本题考查的是工程价款的支付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。20.关于明示诉讼上诉的说法，正确的是（）。A.上诉期为10日B.上诉时应当递交上诉书C.上诉状应当向第二审人民法院提出D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理【参考答案】B解析：本题考查的是民事诉讼的审判程序。选项A，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起诉讼；选项C、D，上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。21.根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程竣工验收的主体是（）。A.施工企业B.建设单位C.建设行政主管部门D.建设工程质量监督机构【参考答案】B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。22.关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（）。A.具有中级以上职称B.自然人C.热心人民调解工作D.具有大学本科学历【参考答案】C解析：本题考查的是人民调解。人民调解员应当具备的基本条件是：公道正派；热心人民调解工作；具有一定文化水平；有一定的法律知识和政策水平；成年公民。23.关于合同形式的说法，正确的是（）。A.书面形式是主要的合同形式试卷第14页共14页

5B.当事人的行为可以构成默示合同C.书面形式合同是指纸质合同D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效【参考答案】A解析：本题考查的是建设工程合同的法定形式。书面形式合同的内容明确，有据可查，对于防止和解决争议有积极意义。口头形式合同具有直接、简便、快速的特点，但缺乏凭证，一旦发生争议，难以取证，且不宜分清责任。其他形式合同，可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立，也可以称之为默示合同。《合同法》明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。24.某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同（）。A.允许他人使用本企业名义承揽工程B.违法分包C.与他人联合承揽D.使用其他企业名义承揽工程【参考答案】A解析：分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。25.根据《工伤保险条例》，职工因工致残，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是（）伤残。A.九级至十级B.七级至八级C.五级至六级D.一级至四级【参考答案】D解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。劳动者因公致残被鉴定为一级至四级伤残的，即丧失劳动能力的，保留劳动关系，退出工作岗位，用人单位不得终止劳动合同。26.关于买卖合同中标的物毁灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说法中正确的是（）。A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担D.出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损灭失的风险自出卖人将标的物置于交付地点时由买受人承担【参考答案】C解析：本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担。对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定方不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。27.关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利试卷第14页共14页

6B.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利C.承租人破产的，租赁物属于破产财产D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【参考答案】A解析：本题考查的是融资租赁合同当事人的权利义务。承租人享有买受人。【考点】的权利但不承担买受人的义务；出卖人不履行买卖合同义务的，由承租人行使索赔的权利；承租人破产的，租赁物不属于破产财产；承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。28.根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目竣工总结算的审查人是（）。A.发包人B.总承包人C.同级审计部门D.同级财政部门【参考答案】D解析：本题考查的是工程竣工结算。政府投资项目，由同级财政部门审查。29.某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是（）。A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任C.由于建设单位提前使用，施工企业不承担保修责任D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款【参考答案】A解析：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。30.30.关于垫资的说法，正确的是（）。A.法律、行政法规明确禁止垫资行为B.垫资的法律性质是工程欠款C.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍D.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息【参考答案】D解析：本题考查的是工程价款的支付。当事人对垫资和垫资利息有约定，承报人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。31.关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）。A.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意B.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行C.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人D.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行【参考答案】D解析：本题考查的是投标文件。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。试卷第14页共14页

732.根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）。A.按照建设单位的指令确定B.注明规格、型号、性能等技术指标C.注明生产厂、供应商D.征求施工企业的意见【参考答案】B解析：本题考查的是依法规范设计单位对建筑材料等的选用。设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。33.关于中标人法律责任的说法，正确的是（）。A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停止整顿或吊销营业执照B.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还C.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失D.中标人严重违反合同义务的，取消其5内参加依法必须进行招标项目的投标资格【参考答案】B解析：中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。34.关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）。A.定作人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同C.承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失D.定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失【参考答案】D解析：定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。35.根据《绿色施工导则》，在土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施后，作业区扬尘高度应当小于（）。A.2米B.1.5米C.1米D.0.5米【参考答案】B解析：土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外。36.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故等级的说法的是（）。A.造成5人死亡的事故是一般事故B.造成45人重伤的事故时是重大事故C.造成15人死亡的事故时特别重大事故D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故【参考答案】D解析：本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。选项A，死亡5人是较大事故；选项B，45重伤是重大安全事故；选项C，10人以上死亡是重大安全事故。37.根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。试卷第14页共14页

8A.4个月B.3个月C.2个月D.1个月【参考答案】C解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。38.行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请形成复议的是（）。A.行政处分或者其他人事处理决定B.限制人身自由的行政强制措施决定C.罚款、没收非法财务等行政处罚决定D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定【参考答案】A解析：本题考查的是行政复议。行政复议的主体是政府主管部门，而接受认识法人或者其他组织。行政处分是行政机关对其内部工作人员做出的，不能提起行政复议。39.货物在运输过程中因不可抗力灭失，则关于运费支付的说法，正确的是（）。A.未收取运费的，承运人不得要求支付运费B.运费由运货人承担C.已收取运费的，托运人无权要求返还D.运费由承运人和托运人共同承担【参考答案】A解析：货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。40.关于监理单位安全责任的说法，正确的是（）。A.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书【参考答案】A解析：本题考查的是工程监理单位的安全责任。选项D，应为责令期间改正；逾期未改正的，责令停业整顿；选项B，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；选项C，情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。41.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证会，实行施工总承包的，由（）组织召开。A.监理单位B.施工总承包单位C.建设单位D.相关专业承包单位【参考答案】B解析：本题考查的是编制安全专项施工方案。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。42.投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。试卷第14页共14页

9A.评标委员会B.纪律检查委员会C.有关行政监督部门D.招标人【参考答案】A解析：本题考查的是招标基本程序。投标人对开标有意义的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。43.招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及（）的记录。A.政府信息B.商业秘密C.个人隐私D.国家秘密【参考答案】D解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。招标投标违法行为记录公告不得公开国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是经全力人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。44.根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立山岗。A.6个月B.3个月C.2个月D.1个月【参考答案】C解析：《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》指出，完善和落实师傅带徒弟制度。高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。45.下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【参考答案】C解析：本题考查的是禁止限制、排斥投标人的规定。选项A，招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、将向作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织、形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。46.某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效。仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁应（）作出裁决。A.按甲的意见试卷第14页共14页

10B.按乙和丙的意见C.重新组成仲裁庭经评议后D.请示仲裁委员会主任并按其意见【参考答案】B解析：本题考查的是仲裁裁决。裁决可以按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以计入笔录或者附在裁决书后，但该少数意见不构成裁决书的组成部分。47.建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》。一经发现，其将承担的法律责任是（）。A.给予警告B.撤销注册证书C.取消继续教育记录D.处1万元以上3万元以下罚款【参考答案】D解析：对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继缤教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。48.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是（）。A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告【参考答案】C解析：本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求。选项A和选项B，正确的表述应为“单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”；选线D，正确的表述应为“情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”。49.关于工伤保险，下列说法正确的是（）。A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳D.工伤保险积极由用人单位缴纳的工商保险费及其利息构成【参考答案】B解析：本题靠擦汗的是工伤保险和意外伤害保险的规定。选项A，正确的表述应为“2010年12月经修订后颁布的《工伤保险条例》规定，中华人名共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计事务所等组织和有雇工的个体工商户应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费”，是应当，而不是可以；选项C，正确的表述应为“职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，只公布缴纳工伤保险费”；选项D，正确的表述应为“工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成”。50.根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是（）。A.警告B.责令停产停业C.吊销营业执照试卷第14页共14页

11D.罚款【参考答案】D解析：本题考查的是未取得相应资质证书擅自承担文物保护单位修缮、迁移、重建工程违法行为应承担的法律责任。未取得相应资质等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正，或者造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。51.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于（）。A.承揽业务不良行为B.资质不良行为C.工程质量不良行为D.工程安全不良行为【参考答案】B解析：本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准。允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于资质不良行为。52.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.施工企业质量管理部门B.建设单位或监理单位C.设计单位或监理单位D.建设工程质量监督机构【参考答案】B解析：本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度。施工人员对涉及结构去安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。53.关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效B.当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼C.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中约定事项和未约定事项进行裁决D.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构【参考答案】B解析：裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。54.根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书B.责令改正，处以罚款C.责令停业整顿D.降低资质等级【参考答案】B试卷第14页共14页

12解析：本题考查的是施工企业违法行为应承担的法律责任。《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。55.下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（）。A.依法应当招标的项目中标无效后订立的B.工程款支付条款订立时显失公平的C.发包人对投标文件有重大误解订立的D.承包人超越资质等级订立单竣工前取得相应等级资质证书的【参考答案】A解析：设工程施工合同具有下列情形之一的，认定无效：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。56.关于定金的说法，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20%，则定金无效D.定金的法律性质是担保【参考答案】D解析：本题考查的是定金。选项A，正确的表述应为“债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回”；选项B，正确的表述应为“定金是具有法律效力，订金不具有法律效力”；选项C，正确的表述应为“定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分抵作价款”。57.政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（）。A.建筑市场有关法律责任B.质量安全问题C.建筑市场有关违法行为D.违反法定基本程序问题【参考答案】A解析：本题考查的是建筑市场主体诚信评价的基本规定。评价标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据。58.根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（）。A.书证只能提交原件B.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示C.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据D.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证【参考答案】D解析：书证应当提交原件。提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本，A错误；对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。B错误；经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。C错误；证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证，D正确。59.关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）。A.采用固定总价合同的，暂列金额不得调整B.采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整试卷第14页共14页

13C.规费应按县级建设主管部门规定的费率计算D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算【参考答案】D解析：本题考查的是工程竣工结算。发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。60.施工人员对涉及结构安全的试块，应当在（）监督下现场取样并送较检测。A.监理单位或建设单位B.设计单位或监理单位C.建设工程质量监督机构或监理单位D.施工单位或建设单位【参考答案】A解析：本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。见证取样应当在建设单位或是监理单位人员的见证下取样。试卷第14页共14页