临时设施施工合同 施工合同

临时设施施工合同 施工合同

ID:15111167

大小:31.00 KB

页数:14页

时间:2018-08-01

临时设施施工合同  施工合同_第1页
临时设施施工合同  施工合同_第2页
临时设施施工合同  施工合同_第3页
临时设施施工合同  施工合同_第4页
临时设施施工合同  施工合同_第5页
资源描述:

《临时设施施工合同 施工合同》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、临时设施施工合同施工合同篇一:临时设施合同(格式)临时设施搭建合同说明:本合同适用于工程项目临时房屋建设。甲方:乙方:甲方承建工程施工任务,须搭建临时(活动)房屋等,根据《中华人民共和国合同法》及建筑工程相关法规,经双方友好协商,达成一致,特签订本协议,以备共同遵守执行。一、工程内容及要求1、基础处理:2、房屋结构:3、线路、插座:4、走廊、地平:5、排水设施:6、其他:14二、承包单价1、住房、办公房:2、工棚:以上单价包含乙方施工所需的一切费用及隐含风险,除此之外,甲方不支付任何费用。三、质量要求1、乙方施工应严格按甲方的施工图及要求进行,不得私自修改,确

2、保工程质量,达到甲方满意。2、工程项目无地平起砂、砂浆掉块、粉刷脱落、排水不畅等现象。如发生上述等质量问题,乙方应在限期内完成返工、翻修工作,并承担由此而发生的一切费用。3、建筑物要求美观、牢固、耐用,保证在甲方与业主签订的总承包合同期限(即乙方缺陷责任期)内正常使用。四、计量支付及工程结算1、分期付款。乙方完成%的工程量时,甲方支付%的工程款;2、工程全部完工后,由项目综合办、经营部会同有关部门进行工程数量确认和质量验收,并会签工程结算单,报经项目经理审批后,在付工程款%,剩余%作为工程质量保证金。3、质量保证金在甲方工程竣工后一个月内付请。五、工程期限1、

3、自合同签订之日起个工作日。142、如乙方在工程进度、质量等方面不能满足要求时,视为乙方违约,违约金为合同总价的%。甲方并有权调整乙方的工程量。六、其它1、乙方必须自行处理好地方关系,甲方对乙方在施工中产生的各种矛盾等,不承担任何责任。2、乙方在合同缺陷责任期内,无偿对房屋等设施进行维护、保修(自然灾害损害除外)。3、乙方在施工期间的水、电、食、宿等费用已经包含在承包单价中,不再另行支付。4、加强安全管理。如乙方在施工期间发生安全事故,一切损失和责任均由乙方自行承担,甲方不负任何责任。七、未尽事宜,双方协商解决。八、本合同四式两份,甲乙双方各执二份,具有同等的法

4、律效力。合同经双方签字后生效,有效期至乙方工程款结算止。九、争议解决:履行本合同产生的一切争议由双方协商解决。协商不成,双方愿意提交北京市仲裁委员会仲裁解决。仲裁的裁决是终局的,对双方都有约束力。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人法定代表人或委托代理人:或委托代理人:年月日年月14日篇二:前期临时设施合同中华人民共和国上海市青浦区广南徐泾项目前期临时工程合同本合同由发包方:上海广南房地产发展有限公司注册地址:和承包方:上海银陆建筑劳务有限公司注册地址:所订立。鉴于发包方委托承包方负责上海市青浦区徐泾镇诸光路228号广南徐泾项目(以下简称“项目”)现场临时设

5、施改造、临时水管铺设及向项目现场派驻保安,双方特达成协议如下,以兹共同遵守:1.承包方工作范围14(1)承包方根据发包方指令和相关规范及设计要求对项目现场临时设施进行改造及铺设项目现场临时水管(以下合称“工程”);(2)承包方根据发包方要求派驻保安人员维护项目现场人员、财产安全及安排高压电工维护现场临时用电。2.合同金额本合同中临时设施的改造和临时水管的铺设为总价包干合同[包工、包料、包安装、包工期、包质量、包测试、包安全、包工资、包验收及材料价之任何市场差价、施工管理费、所有间接费、综合费率、脚手费、机械进退场费、保险、利润和国家规定的任何收费、税金(包括但

6、不限于设备进口关税及增值税等)、必须的加班费、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等等]。本合同中保安人员及高压维护人员为定额定薪合同,按照使用时间计算费用。保安人员费用按照人民币2,300元/月/人计算,高压维护人员按照1000元/月计算。保洁工按照2300元/月计算。工程费用为人民币168276元:其中临时设施改造费用为人民币75568元;临时水管铺设费用为人民币92708元;高压电工费用:工作时间为2011年07月01日至2013年2月28日,共计20个月,合计费用20000元。14保安人员费用总计538

7、886元:2011年06月01日至2011年08月31日11名保安人员,合计费用108516元;2011年09月01日至2012年2月28日,派驻6名保安人员,1名保洁工,合计费用:375488元;国定假日:54882元。合同总价为人民币RMB¥727162(以下简称“合同总价”),其中发包方要求增加保安人员的,承包方应在收到发包方要求的15日内增加保安人员。发包方按照本合同第8条支付增加的费用。发包方按合同规定的时间和方式付给承包方应付的款项,作为承包方工作的报酬。3.工程工期自2011年06月01日起,至2013年2月28日止。4.责任及义务4.1发包方的

8、义务为:(a)向承包方提出符合现行法律

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。