防水施工工程分包合同

《防水施工工程分包合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、防水施工工程分包合同发包人：_____________________（以下简称甲方）承包人：_____________________（以下简称乙方）为确保甲方承建的__工程顺利完工，根据施工安排，甲方将_工程分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保按期完成施工任务，严格按要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：第一条工程项目—、工程名称：_______________

2、______二、工程地点：_____________________三、工程编号：_____________________四、工程范围和内容：五、工程造价：分包工程合同价人民币_______元，大写：。第二条工程期限一、开竣工日期：分包工程自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工。二、施工前各项准备工作，乙方应根据工程协议书中第四条规定负责按时完成。三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。1．由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；2．因建设单

3、位变更施工图，而不能继续施工者；3．因甲方不能按期供图纸而被迫停工不能顺利施工者。第三条履约保证金1．合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价5%的履约保证金2．若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害，甲方有权扣留部分或全部履约保证金，剩余部分在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。3．乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款，甲方将从工程款中代付相关款项，并加扣5%的手续费，不足部分从履约保证金中扣除，剩余的履约保证金在工程结束后日付清。第四条物资采购一、全

4、部工程所需的物资。1．本分包工程采取包工、包料形式，全部材料、设备均由乙方采购。2．乙方采购材料前，应向甲方提交采购材料样品，在甲方确认后进行采购。二、由乙方负责采购的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限由应符合甲方要求。三、凡乙方采购的物资应附有合格证明的材料，在进场时必须由乙方方负责验证；如无合格证明，必须经试验合格后方准使用，其试验费用，应由乙方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。第五条工程质量要求1、所有防水涂膜，防水水泥砂浆保护层做法符合设计要求。2、防水工程质量达到《中华人民共和国国

5、际标准GB50208-2011:地下防水工程质量验收规范》里涂料防水和水泥砂浆防水层质量。第六条工程款结算一、分包工程造价的结算方式按下列规定办理。1．按单价包干结算，工程量以实际收方为准，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。二、工程款拨付1.工程进度款采取阶段性支付，工程完成分包工程进度的60%时支付40%的工程进度款，完成90%时，再次支付40%工程进度款，竣工结算后支付至分包工程结算总价95%。（5%留作质量保修金，如果在质量保修期届满时无乙方责任出现保修，保修期满后无息退还保修金）。第七条施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范

6、和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。二、要坚持按图施工，乙方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机构调迁等损失，应由责任方负担。1．施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。2．在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。第八条竣工验收、结算与保修一

7、、乙方在工程竣工前日将验收日期以书面通知甲方，甲方通知建设单位届时验收，如建设单位不能按时参加验收，须提前通知乙方，另订验收日期。二、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按合同造价每日的逾期违约金。四、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件：1．增减变更文件和其他洽商记录；2．隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；3．工程竣工后，应绘制

8、竣工图。五、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修2年在保修期内，确由施工单位责任造成的质量事故，乙方应负责无偿