水电安装工程施工合同样本

《水电安装工程施工合同样本》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、合同编号:建筑安装工程承包施工合同书建筑安装工程承包施工合同书甲方：XX段项H部乙方：现因施工需要,经与乙方充分协商，甲方同意将水电工程分包给乙方施工,为明确双方职责，经双方协商,特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称：枠*居住小区一期V标工程地点：XX****南部二、承包范围和方式:1、承包范围：水电安装工程（包括消防、人防、通风、设备等）。2、承包方式：包工包料，包验收，按和有限公司提供水电施工图纸中工程量清单计价及招标文件的内容。三、合同价款和付款方式：（一）工程造价计算及调整：1、乙方根据甲方与业主签订的施工合同及补充协

2、议全部合同条款执行，乙方协助甲方一起共同向业主办理本项目进度审批和决算工作。2、甲方将本工程的水电安装工程分部以水电安装中标价75%分包给乙方，拨款时乙方提供水电材料发票及施工人员劳务发票及工资表洽甲方。3、本项目工程造价采用“固定价”方式，其计算及调整依据如下：国家及半地定额相关规定4、工程办理决算依据根据甲方与业主签订施工合同及补充协议的全部内容和招标文件的条款执行。5、工程增补部分乙方按照实际决算的价格上激％予甲方。（二）付款方式：乙方按甲方与业主签订施工合同及补充协的工程款进度款支付条款执行。（三）乙方签订合同完，乙方须交

3、纳空拾万元人民币给甲方作为工程质量保证金，在工程竣工验收并办理移交手续完后二个月内退还乙方。四、合同工期：本工程项目自监理审批之日起，四幢十八层带地下室总工期为天；四幢七层带地下室总工期为天，乙方应密切配合土建施工，按业主和项目的工期要求执行，以不影响项目总体工期为原则，如由于乙方违约影响工期，乙方自负经济责任，由甲方引起的工期施工拖延由甲方负责，或当工程施工设计发生变更、停水停电、不可抗力等原因造成工期延误，按甲方与业主签订合工期条款执行。五、工程质量安全：1、工程质量：合格以上，由乙方引起的质量不合格由乙方负责。2、安全、乙方

4、必须遵守有关安全规范、规程、搞好安全技术交底，确保安全生产。因乙方原因造成的安全事故，由乙方负责，其他原因造成成事故、由责任方承担。六'材料、设备采购：1、分包人采购材料设备必须按招标文件屮确定的产品采购，并须征业主和监理工程师确认。2、分包人采购材料设备必须符合现行国家、地方法规的规定和设计计使用要求及相关协会的标准和要求，必须具有相关的国家、市认可的合格证书、生产许可证、产地证明、装箱清单、规格、型号证明、质量保证书及产品说明等相关随货文件，并经监理工程师和工程师现场检验通过方可进场。3、监理工程师和工程师认为不合格的，有权拒

5、绝该材料进场，承包人须自购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。七、双方的职责和义务：1、本合同签订开发商图纸更改完给甲方天内向乙方提供正式图纸三套，并提供甲方与总承包方的分包合同及总承包与开发商签订的合同文件复印件等相关资料。并经项目部负责人签字确认无误后交乙方。2、甲方负责免费提供临吋设施、塔吊、提升机、用水用电，零星沙石、水泥，甲方不再收其他任何费用。3、负责协调乙方搞好图纸会审、工程验收、开发商预决算审批、工程款拨付等各项工作。4、协助和配合乙方搞好图纸会审、工程验收、开发商预决算审批、工程款拨付等

6、各项工作。（二）乙方的职责和义务：1、及时编制施工方案，搞好各项施工准备工作，提前作好各项工程项目设备报备工作:2、严格按照设计图纸（设计审核意见书，设计院对审核意见书的签复等）国家规范和地主政府有关部门的规定组织施工，确保所施工项目通过验收。3、乙方在搞好现场施工管理的同时，应加强内业资料的整理，及时收集有关材料、设备的质保资料的检测费用由乙方负责。并提供竣工图纸套。4、在工程未竣工之前，乙方加强对半成品的保护工作，同吋不要损坏土建和英他专业的半成品和成品，否则由乙方负责修复。5、交付付使用之日，乙方应向甲方进行交底，其中包括：

7、竣工报告，系统开通调试报告，产品合格证及使用说明书，本项目系统使用说明书，本项目系统使用说明书及技术要求等。6、及时向甲方和开发商报送月进度表和竣工结算书，同甲方一起共同督促开发商及时办理竣工决算。八、工程验收：乙方按规定提交竣工资料和验收报告，由甲方组织验收，以有关部门（开发商、监理、质检站、设计院）验收合格后的书面材料为准。九'乙方要服从项目部的管理，保证本项目工程水电安装等工程按期顺利完成。十、工程保修：保修期：按国家规定执行。H■—、违约责任：1、因甲方引起的违约，由甲方承担责任，由乙方引起的违约，由乙方承担责任。2、本合

8、同若发生争议，可协商、调解，或由XX市仲裁机构裁决。质检站、设计院、消防等部门发生停止施工令并责令乙方退场，则甲方有权更换分包施工单位，乙方所完成的工程量甲方于天内按％与乙方结清。十二、其他：1、乙方施工班组人员食膳统一在甲方工地内开办的食堂进餐。