欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:72289054
大小:11.50 KB
页数:2页
时间:2021-12-02
《不锈钢来料加工合同》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、不锈钢来料加工合同甲方(建设单位): 乙方(施工单位): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守: 一、工程概况: 1、工程内容:不锈钢楼梯扶手,规格 2、略; 3、工程造价:________元/米,施工面积约________米,约合人民币万元(以实际竣工验收数量为准); 4、付款方式:合同签订生效后,甲方付____%的预付材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装到_______%后,拨付安装工程总价款的_______%,工程安装完毕验收合格后,
2、余款一次性付清。 二、合同工期: 从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。 三、甲方责任: 1、如期办理拨款结算; 2、指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。 四、乙方责任: 1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现 质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担; 2、工程完工后,负责清理自己施工中造成的垃圾卫生; 3、指派专人为乙方工地代表,负责施工现场的
3、管理与联系工作,参加工程验收; 4、乙方不得无故顺延工期,每拖延一天罚款________元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。 五、质量验收: 以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准。 六、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时,双方协商解决,协商不成的,依法_____________________________法院起诉。 七、合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。 八、备注 甲方(单位盖章):乙方(单位盖章): 甲方
4、代表签字:乙方代表签字:
此文档下载收益归作者所有